您当前的位置:首页 >> 基础知识 >> 正文

文本规定工程竣工验收时验收委员会提出了修

时间:2012-07-06 04:52:07 来源:jzsbys.com 作者:夏雨雨 点击:

A承包人以书面形式通知工程师B发包人以书面形式通知承包人

C承包人征得工程师同意D工程师征得承包人同意
答案:B。(本题为2001年考试题)
解题要点:弄清发包人原因的延期开工的要点。因发包人的原因不
能按照协议书约定的开工日
期开工,工程师以书面形式通知承包人后,可推迟开工日期。承包人对延期开工的通知没有
否决权,但发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。

27施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出了修改意见,承包
人修复后达到验收要求的,其竣工日期为()。

A送交竣工验收报告日B修改后提请发包人验收日

C修改后验收合格日D办理竣工移交手续日
答案:B。(本题为2001年考试题)
解题要点:弄清竣工验收的程序。发包人在收到竣工验收报告后28
天内组织有关部门验收,
并在验收14天内给予认可或者提出修改意见。承包人应当按要求进行修改,并承担由自身原
因造成修改的费用。竣工日期为承包人送交竣工验收报告日期。需修改后才能达到验收要求
的,竣工日期为承包人修改后提请发包方验收日期。

28施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工
程师要求提
出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。

A发包人B承包人C工程师D承包人和工程师
答案:B。(本题为2001年考试题)
解题要点:从施工阶段的进度控制中可知:工程实际进度与进度计
划不符时,承包人应当按
照工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。但是,对于因承包人自身的原因造成
工程实际进度与经确认的进度计划不符的,所有的后果都应由承包商自行承担,工程师也不
对改进措施的效果负责。

29在工程竣工验收之前,承包人与发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中
工程质量保修的()。
A范围和内容应按国家规定确定B范围和内容应由当事人约定

C范围按国家规定,内容由当事人约定D范围由当事人约定,内容按国家
规定
答案:C。(本题为2001年考试题)
解题要点:承包人应当在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保
修书,作为合同附件。工
程质量保修范围是国家强制性的规定,合同当事人不能约定减少国家规定的工程质量保修范
围。工程质量保修的内容由当事人在合同中约定。

30某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。

A订立施工合同B开始施工C确认无效D下达停工令

答案:A。(本题为2001年考试题)
解题要点:理解施工合同的订立所应具备的条件、应当遵守的原则
以及订立施工合同的程序
。订立建设工程施工合同必须以国家批准的投资计划为前提,还必须符合国家关于建设程序
的规定。
31发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓
库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则
此质量事故()。
A所需费用和延误工期由承包人负责B所需费用和延误工期由发包人
负责
C所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责D延误工期应予顺延,
费用由承包人承担
答案:B。(本题为2001年考试题)
解题要点:弄清在施工合同的质量控制条款中的内容aaa3aaaaaa3aaa关于材料
设备供应的质量控制问题
。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责;费
用由发包人负责。即使在承包人检验通过之后,如果又发现材料设备有质量问题的,发包人
仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款,并相应顺延由此延误的工期。

32按照施工合同示范文本的规定,发包人的主要工作有()。

A保证施工噪音符合环保规定B提供进度统计报表

C开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D做好施工现场地下管线
的保护
答案:C。(本题为2001年考试题)
解题要点:弄清并区分发包人与承包人各自的主要工作。在本题的
四个选项当中,只有C项
才属于发包人的工作。D项中发包人只是协调处理施工现场地下管线的保护,它主要还是靠
承包人来完成。A、B项也属承包人工作范畴。

33施工合同示范文本规定,由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验
,()。
A工作由发包人负责,费用由承包人负责B工作由发包人负责,费用由发
包人负责
C工作由承包人负责,费用由发包人负责D工作由承包人负责,费用由承
包人负责
答案:D。(本题为2001年考试题)
解题要点:在承包人采购材料设备的质量控制要点中指出:对于合
同约定由承包人采购的材
料设备,应由承包人选择生产厂家或者供应商,发包人不得指定生产厂家或者供应商。承

人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用
,检验或试验费用由承包人承担。
(二)多项选择题
1按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括()等。

A办理土地征用B办理施工许可证

C提供工程进度计划D按工程需要提供非夜间施工使用的照明

E提供施工场地的工程地质资料
答案:A、B、E。(本题为2000年考试题)
解题要点:根据专用条款约定的内容和时间,发包人应分阶段或一
次完成的工作有:(1)办
理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场
地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间需要;(3)向承包人提供施工场地的工程地
质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确等等。发包人工作总共有九项。本题中只有A
、B、E项属于其工作内容,C、D项属承包人工作范畴,故不选。

2按照施工合同文本的规定,工程师发布变更通知的范围应限于()等方面。

A删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B更改部分工程的位置和尺寸

C增加部分合同中约定的工程量

D为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加
的工程
答案:B、C、D。(本题为2000年考试题)
解题要点:在施工过程中,如果发生设计变更,将对施工进度产生
很大的影响。因此,工程
师在其可能的范围内应尽量减少设计变更。其构成设计变更的事项包括:(1)更改有关部分
的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)改变有关工程的施工时间和
顺序;(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

3按照施工合同文本的规定,应当由发包人承担的费用有()。

A购买约定使用的国内标准的费用B购买约定使用的国外标准的费用

C承包人需增加图纸套数的复制费用D图纸的保密措施费用

E修改施工进度计划的费用
答案:A、B、D。(本题为2000年考试题)
解题要点:施工合同的质量控制条款中关于标准、规范和图纸作出
了规定:因为购买、翻译
和制定标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。发包人在对图纸的管理中,如果
对图纸有保密要求的,应当承担保密措施费用。承包人如果需要增加图纸套数,复制费用由
承包人承担。
4施工合同文本规定,在试车过程中应由发包人承担的费用有()。

A因设计原因试车达不到验收要求,修改设计的费用

B因设计原因试车达不到验收要求,拆除及重新安装的费用

C承包采购的设备因制造原因试车达不到验收要求,该设备的拆除费用

D合同约定以外的试车费用

E因施工原因试车达不到验收要求,按要求重新安装和试车的费用
答案:A、B、D。(本题为2000年考试题)
解题要点:弄清试车过程中双方的责任:(1)由于设计原因试车达
不到验收要求,发包人
承担修改设计、拆除及重新安装全部费用和追加合同价款;(2)由于设备制造原因试车达不
到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置和修理;(3)由于承包人施工原因试车达不到
验收要求,承包人承担重新安装和试车费用;(4)试车费用除已包括在合同价款之内或者专
用条款另有约定外,均由发包人承担。

5施工合同文本规定,施工中涉及的、应由发包人承担的费用有()。

A承包人实施爆破作业时的安全保护措施费B发包人要求使用特殊工艺
的申报费用
C承包人提出使用特殊工艺的申报费用D施工中发现文物的保护费用

E承包人的安(责任编辑:夏雨雨)
挑错】 【收藏
发表评论 发表评论
  • 评价:中立中立好评好评差评差评请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
  • 表情: 高兴 愤怒 吃惊 汗 大哭 无所谓 骷髅 匿名
进入详细评论页>>最新评论 最新评论
热门课程
综合实例
计价实务